Artikel 7:760 BW

Geldt sinds 1 september 2003

1
De gevolgen van een ondeugdelijke uitvoering van het werk, die te wijten is aan gebreken of ongeschiktheid van door de aannemer gebruikte materialen of hulpmiddelen, komen voor rekening van de aannemer.
2
Is de ondeugdelijke uitvoering echter te wijten aan gebreken of ongeschiktheid van zaken afkomstig van de opdrachtgever, daaronder begrepen de grond waarop hij een werk laat uitvoeren, dan komen de gevolgen voor zijn rekening, voor zover de aannemer niet zijn in artikel 754 bedoelde waarschuwingsplicht heeft geschonden of anderszins met betrekking tot deze gebreken in deskundigheid of zorgvuldigheid tekort is geschoten.
3
Lid 2 is van overeenkomstige toepassing in geval van fouten of gebreken in door de opdrachtgever verstrekte plannen, tekeningen, berekeningen, bestekken of uitvoeringsvoorschriften.

Bron: wetten.overheid.nl

Jurisprudentie bij dit artikel

Eerst de Hoge Raad, daarna de nieuwste uitspraken die naar dit artikel verwijzen.

ECLI:NL:PHR:2026:860Parket bij de Hoge Raad, 11 september 2026 (arbeidsrecht)
Aanneming van werk; rechtvaardigt de tekortkoming de ontbinding? (art. 6:265 lid 1 BW); art. 7:754 lid 1 BW; art. 7:760 lid 2 en 3 BW.
ECLI:NL:PHR:2023:901Parket bij de Hoge Raad, 13 oktober 2023 (verbintenissenrecht)
Verbintenissenrecht. (Onder)aanneming van werk. Ambtshalve kwalificatie als overeenkomst van opdracht? Grenzen van de rechtsstrijd (HR 21 april 2023, ECLI:NL:HR:2023:661; HR 16 februari 1996…
ECLI:NL:PHR:2022:1033Parket bij de Hoge Raad, 11 november 2022 (verbintenissenrecht)
Aanneming van werk. Cassatie na verwijzing. Plasvorming op bestrating. Alternatieve oplossing? Waarschuwingsplicht m.b.t. geschiktheid voor zwaar wegverkeer. Eigen schuld?
ECLI:NL:PHR:2022:736Parket bij de Hoge Raad, 5 augustus 2022 (verbintenissenrecht)
Overeenkomstenrecht. Aanneming van werk. Ziet waarschuwingsplicht aannemer ex art. 7:754 BW ook op vereist zijn van omgevingsvergunning? Causaal verband tussen schending waarschuwingsplicht en…
ECLI:NL:RBGEL:2026:6560Rechtbank Gelderland, 26 augustus 2026 (verbintenissenrecht)
Er is sprake van een overeenkomst van aanneming van werk ex artikel 7:750 BW (reparatie auto). De garage is heeft haar waarschuwingsplicht ex artikel 7:754 BW geschonden. De gevolgen van de…
ECLI:NL:RBGEL:2026:6573Rechtbank Gelderland, 12 augustus 2026 (verbintenissenrecht)
Aanneming van werk (art. 7:750 BW). Partijen hebben een vaststellingsovereenkomst gesloten (art. 7:900 BW). Geen sprake van nieuwe gebreken. Eisende partijen worden niet in de werkelijke proceskosten…
ECLI:NL:GHAMS:2026:2109Gerechtshof Amsterdam, 28 juli 2026 (civiel recht)
Bouwrecht. Aannemingsovereenkomst. Schadevergoeding. Onder meer volledige sloop en herbouw van een aanbouw door een andere aannemer, omdat de fundering daarvan ondeugdelijk was en de oorspronkelijke…
ECLI:NL:RBGEL:2026:6623Rechtbank Gelderland, 22 juli 2026 (verbintenissenrecht)
Gemengde overeenkomst: koop- en aannemingsovereenkomst. Oplevering, tekortkoming rechtvaardigt niet de ontbinding.

217 uitspraken verwijzen naar dit artikel.

Geldende tekst uit de Legal Momo-wettenbank, een kopie van het BWB-wettenregister. Raadpleeg wetten.overheid.nl voor de authentieke versie. Dit is geen juridisch advies.